北京進入北京

          掃二維碼關注小程序

          大律云小程序

          免費咨詢 專業律師

          您的位置: 首頁> 法律知識>民間借貸>工錢欠錢起訴狀怎么寫(欠錢的起訴狀怎么寫模板)

          工錢欠錢起訴狀怎么寫(欠錢的起訴狀怎么寫模板)

          2023.12.02 308人閱讀
          導讀:帳號:__________________法定代表人姓名:_________職務:_________被告單位(全稱):______市職工教育培訓中心地址:________市_______-______路________號事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛訴訟請求:責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:(1)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元,事實和理由:______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。

          工程款拖欠起訴狀怎么寫

          工程款拖欠起訴狀的寫法如下:

          1、首部應依次寫明。文書名稱民事起訴狀,原告和被告的基本情況。原告應寫明姓名、性別、出生年月日、民族、職業、工作單位和住址。被告基本情況的寫法和原告相同;

          2、正文包括以下內容:

          (1)訴訟請求。要寫明請求法院解決什么問題,提出明確的具體要求;

          (2)事實與理由。引用有關法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據;是要把雙方當事人的法律關系,發生糾紛的原因、經過和現狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚;

          (3)證據及證據來源,證人姓名和住址。提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據,包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人的陳述、鑒定結論、勘驗筆錄等。

          3、尾部寫明受訴法院名稱,附件除寫明起訴狀副本外,提交證據的,還要寫明證據的名稱和數量。最后由起訴人簽名蓋章,寫明起訴日期。

          附范本如下:

          起訴單位:(全稱):______市______縣______建筑公司

          企業性質:集體;經營范圍:工業與民用建筑.

          何時經何部門批準開業:______年______月份經______縣基建局批準

          地址:______縣______鄉______電話:______________________

          開戶銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________

          法定代表人姓名:_________職務:_________

          被告單位(全稱):______市職工教育培訓中心

          地址:________市_______-______路________號

          事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

          訴訟請求:

          責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:

          (1)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;

          (2)結算零建工程款:174551.87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;

          (3)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595.88;______年______月至______月設備閑置費57979.30元

          以上三項合計,共242006.83元。

          事實和理由:

          ______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979.30元到今有承擔賠償損失的責任。

          兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。

          工程結算書經甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

          從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551.87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。

          為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。

          綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經濟損失。

          此致

          XX市XX區人民法院

          起訴單位:XX縣建筑工程總公司

          XX公司(蓋章)

          XX年X月XX_日

          法律依據:《中華人民共和國民事訴訟法》一百二十二條

          起訴必須符合下列條件:

          (一)原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織;

          (二)有明確的被告;

          (三)有具體的訴訟請求和事實、理由;

          (四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

          第一百二十三條起訴應當向人民法院遞交起訴狀,并按照被告人數提出副本。

          書寫起訴狀確有困難的,可以口頭起訴,由人民法院記入筆錄,并告知對方當事人。

          展開原文 ↓

          律師是否解決您的需求?想要更專業的答案。

          更專業
          更便捷
          更資深

          更多 #民間借貸 相關法律知識

          律師普法
          久久se这里只有精品| 亚洲?V无码成人精品区日韩| 久久国产成人精品麻豆| 亚洲综合精品网站| 精品国产日韩久久亚洲| 国产精品亚洲综合网站| WWW国产亚洲精品久久麻豆| 一本一本久久a久久综合精品蜜桃| 91亚洲精品麻豆| 97精品人人妻人人| 久久久久国产成人精品| 久久99精品国产麻豆宅宅| 日韩精品无码免费专区午夜不卡 | 精品久久久久久无码中文字幕| 精品一区二区三区无码免费直播 | 久久夜色精品国产亚洲av| 国产精品 羞羞答答在线| 精品视频在线观看一区二区| 日韩一区二区视频在线观看| 日韩A∨精品日韩在线观看| 国产精品一区二区综合| 国产成人精品999在线| 国产精品无码无片在线观看3D| 精品国产一区二区三区香蕉事| 99亚洲乱人伦aⅴ精品| AV天堂午夜精品一区二区三区| 国产久热精品无码激情| 国内大量揄拍人妻精品視頻| 精品国产乱码久久久久久郑州公司 | 九九精品成人免费国产片| 亚洲精品高清无码视频| 久久精品嫩草影院| 久久精品中文字幕首页| 久久久亚洲精品国产| 99精品视频观看| 91精品国产成人网在线观看| 精品久久久久香蕉网| 羞羞麻豆国产精品1区2区3区| 热RE99久久精品国产66热| 精品久久中文字幕有码| 国产真实乱子伦精品视频|