民法典承攬合同是如何規(guī)定的？

根據(jù)《民法典》之中對(duì)承攬合同的規(guī)定，承攬合同是有償?shù)暮贤唧w定作人需要向承攬人制度的報(bào)酬數(shù)額、報(bào)酬支付的時(shí)間等的事宜，可以由雙方協(xié)商后確定。協(xié)商的時(shí)候，除了可以確定報(bào)酬事宜外，還可以協(xié)商承攬的標(biāo)的、數(shù)量等的事項(xiàng)。

一、民法典承攬合同是如何規(guī)定的?

《民法典》

第十七章 承攬合同

第七百七十條 【承攬合同定義和承攬主要類型】承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同。

承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。

第七百七十一條 【承攬合同主要內(nèi)容】承攬合同的內(nèi)容一般包括承攬的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、報(bào)酬，承攬方式，材料的提供，履行期限，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法等條款。

第七百七十二條 【承攬工作主要完成人】承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但是當(dāng)事人另有約定的除外。

承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同。

第七百七十三條

【承攬輔助工作轉(zhuǎn)交】承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第七百七十四條 【承攬人提供材料時(shí)的義務(wù)】承攬人提供材料的，應(yīng)當(dāng)按照約定選用材料，并接受定作人檢驗(yàn)。

第七百七十五條

【定作人提供材料時(shí)雙方當(dāng)事人的義務(wù)】定作人提供材料的，應(yīng)當(dāng)按照約定提供材料。承攬人對(duì)定作人提供的材料應(yīng)當(dāng)及時(shí)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不符合約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人更換、補(bǔ)齊或者采取其他補(bǔ)救措施。

承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。

第七百七十六條

【定作人要求不合理時(shí)雙方當(dāng)事人的義務(wù)】承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人。因定作人怠于答復(fù)等原因造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第七百七十七條 【定作人變更工作要求的法律后果】定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第七百七十八條

【定作人協(xié)助義務(wù)】承攬工作需要定作人協(xié)助的，定作人有協(xié)助的義務(wù)。定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務(wù)，并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的，承攬人可以解除合同。

第七百七十九條 【定作人監(jiān)督檢驗(yàn)】承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

第七百八十條 【承攬人工作成果交付】承攬人完成工作的，應(yīng)當(dāng)向定作人交付工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。定作人應(yīng)當(dāng)驗(yàn)收該工作成果。

第七百八十一條

【工作成果不符合質(zhì)量要求時(shí)的違約責(zé)任】承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人可以合理選擇請(qǐng)求承攬人承擔(dān)修理、重作、減少報(bào)酬、賠償損失等違約責(zé)任。

第七百八十二條

【定作人支付報(bào)酬的期限】定作人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限支付報(bào)酬。對(duì)支付報(bào)酬的期限沒(méi)有約定或者約定不明確，依據(jù)本法第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的，定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付;工作成果部分交付的，定作人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)支付。

第七百八十三條

【定作人未履行付款義務(wù)時(shí)承攬人權(quán)利】定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)等價(jià)款的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)或者有權(quán)拒絕交付，但是當(dāng)事人另有約定的除外。

第七百八十四條 【承攬人保管義務(wù)】承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第七百八十五條 【承攬人保密義務(wù)】承攬人應(yīng)當(dāng)按照定作人的要求保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

第七百八十六條 【共同承攬人連帶責(zé)任】共同承攬人對(duì)定作人承擔(dān)連帶責(zé)任，但是當(dāng)事人另有約定的除外。

第七百八十七條 【定作人任意解除權(quán)】定作人在承攬人完成工作前可以隨時(shí)解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

二、承攬合同的效力

1、承攬人的主要義務(wù)

(1)按約定完成工作、交付工作成果。

(2)親自完成約定的工作。除當(dāng)事人另有約定外，承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定做人負(fù)責(zé);未經(jīng)定做人同意的，定做人也可以解除合同。承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定做人負(fù)責(zé)。

(3)及時(shí)檢驗(yàn)、妥善保管、正當(dāng)使用定做人提供的材料或物品。

(4)由承攬人提供材料的，承攬人應(yīng)按合同約定選用材料，并接受定做方的檢驗(yàn)。

(5)發(fā)現(xiàn)定做人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理，應(yīng)及時(shí)通知定做人。

(6)在工作期間應(yīng)接受定做人必要的監(jiān)督、檢查，以保證工作適合定做人的要求。

(7)對(duì)承攬的工作保密。

(8)保證工作成果無(wú)瑕疵，并按合同約定的期限保證修復(fù)、退換有瑕疵的工作成果，但因定做人使用、保管不當(dāng)造成的質(zhì)量問(wèn)題除外。

2、定做人的主要義務(wù)

(1)驗(yàn)收、接受工作成果。

(2)支付酬金。對(duì)支付報(bào)酬的期限沒(méi)有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充;不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定;仍不能確定的，定做人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付;工作成果部分交付的，定做人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)支付。定做人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)等價(jià)款的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)，但當(dāng)事人另有約定的除外。

(3)提供材料。

(4)提供技術(shù)資料。

(5)協(xié)助承攬人工作。定做人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定做人在合理期限內(nèi)履行義務(wù)，并可以順延履行期限;定做人逾期不履行的，承攬人可以解除合同。

(6)承擔(dān)擅自解除合同的賠償。定做人可以隨時(shí)解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

承攬合同在簽署之后，承攬人負(fù)有按約定完成工作、交付工作成果、對(duì)承攬的工作保密等的義務(wù)，定作人則需要履行驗(yàn)收、接受工作成果、向承攬人支付報(bào)酬、提供材料、提供技術(shù)資料等的義務(wù)。

服務(wù)合同屬于承攬合同嗎

法律主觀：

一、 承攬合同屬于服務(wù)合同嗎

服務(wù)性 合同 與 承攬合同 的區(qū)別，在于承攬合同也是一種服務(wù)合同，服務(wù)合同不一定是承攬合同；承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。完成工作并交付成果的一方稱承攬人，接受承攬人的工作成果并給付報(bào)酬的一方稱為定作人。承攬人完成的工作成果稱作定作物。承攬活動(dòng)是人們生產(chǎn)、生活不可缺少的民事活動(dòng)，諸如加工、定作、修理、印刷等，均與人們的生產(chǎn)、生活息息相關(guān)，故承攬合同是現(xiàn)實(shí)社會(huì)生活中廣泛存在的合同類型。服務(wù)合同屬于無(wú)名合同，是以服務(wù)為標(biāo)的的合同。區(qū)別就看合同的內(nèi)容。

二、 合同變更成立的條件

合同變更 的條件有：

1、合同的變更是在原合同的基礎(chǔ)上，通過(guò)當(dāng)事人雙方的協(xié)商，改變?cè)贤P(guān)系的內(nèi)容。

2、合同的變更須依據(jù)法律的規(guī)定或當(dāng)事人的約定。

3、合同變更必須遵守法定的方式。

4、須有合同內(nèi)容的變化合同變更僅指合同的內(nèi)容發(fā)生變化。

合同變更是當(dāng)事人在的過(guò)程中協(xié)商一致對(duì)合同條款進(jìn)行的修正。合同變更遵循當(dāng)事人意思自治原則，也就是說(shuō)只要當(dāng)事人協(xié)商一致就可以對(duì)合同進(jìn)行變更。

三、 解除合同程序

解除合同的流程分為以下情況：

1、協(xié)議解除的程序

協(xié)議解除取決于雙方一致的解除合同的意思表示，不需要有解除權(quán)的存在。而雙方意思一致的達(dá)成一般也要經(jīng)過(guò)要約、承諾兩個(gè)階段，當(dāng)雙方協(xié)商一致時(shí)，合同就被依法解除了。

2、行使解除權(quán)的程序

（1）通知對(duì)方。

（2）對(duì)解除合同存在異議的，可請(qǐng)求法定機(jī)構(gòu)解決。

（3）法律、行政法規(guī)規(guī)定解除合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)的，應(yīng)遵守特別程序的規(guī)定。

3、法院裁定的程序

在適用情事變更原則解除合同的情況下，當(dāng)事人應(yīng)向法院提出解除合同的請(qǐng)求，由法院根據(jù)案件的具體情況和情事變更原則的法律要件來(lái)裁決。

解除合同其實(shí)不難，只要雙方之間產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的解除行為，即使缺乏形式，也可以解除的合同。也能使雙方的行為終止，使得不用一方承擔(dān)義務(wù)，一方享有權(quán)利。如您還有其他問(wèn)題的話，可以咨詢我們律師，他們會(huì)給出專業(yè)的建議。

法律客觀：

《中華人民共和國(guó)民法典》第七百七十條 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同。 承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。 《中華人民共和國(guó)民法典》第七百七十一條 承攬合同的內(nèi)容一般包括承攬的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、報(bào)酬，承攬方式，材料的提供，履行期限，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法等條款。

服務(wù)合同屬于承攬合同嗎

服務(wù)合同屬于承攬合同嗎需要具體情況具體分析，以下是對(duì)其進(jìn)行的分析：服務(wù)合同如果符合承攬合同的定義就屬于承攬合同。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同。加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測(cè)試合同、檢驗(yàn)合同等合同都屬于承攬合同。

一、服務(wù)合同是承攬合同嗎

服務(wù)合同是否屬于承攬合同，要看提供的服務(wù)類型。

根據(jù)《民法典》第七百七十條，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同。

承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。

二、服務(wù)性合同與承攬合同的區(qū)別

服務(wù)性合同與承攬合同的區(qū)別，在于承攬合同也是一種服務(wù)合同，服務(wù)合同不一定是承攬合同；

承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。完成工作并交付成果的一方稱承攬人，接受承攬人的工作成果并給付報(bào)酬的一方稱為定作人。承攬人完成的工作成果稱作定作物。承攬活動(dòng)是人們生產(chǎn)、生活不可缺少的民事活動(dòng)，諸如加工、定作、修理、印刷等，均與人們的生產(chǎn)、生活息息相關(guān)，故承攬合同是現(xiàn)實(shí)社會(huì)生活中廣泛存在的合同類型。

服務(wù)合同屬于無(wú)名合同，是以服務(wù)為標(biāo)的的合同。區(qū)別就看合同的內(nèi)容。

三、加工承攬合同承攬人違約責(zé)任

1、標(biāo)的質(zhì)量的責(zé)任

作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

2、標(biāo)的數(shù)量的責(zé)任

交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理，少交部分定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

3、包裝定作物的責(zé)任

未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

4、未按合同規(guī)定交付標(biāo)的的責(zé)任

(1)逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定，向定作人償付違約金；未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

(2)不能交付定作物或完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值所對(duì)應(yīng)的違約金。

(3)異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

(4)實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接受單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

5、不妥善保管或擅自調(diào)換定作人所提供的原材料等物的責(zé)任

(1)由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

(3)擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件的，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

【法律依據(jù)】：

《民法典》第七百七十條

承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同。

承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。

第七百七十一條

承攬合同的內(nèi)容一般包括承攬的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、報(bào)酬，承攬方式，材料的提供，履行期限，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法等條款。

民法典關(guān)于承攬合同的法律規(guī)定

法律主觀：

承攬合同是指承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同，主要有加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測(cè)試合同、檢驗(yàn)合同等。

法律客觀：

《中華人民共和國(guó)民法典》第七百七十條 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同。 承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。 《中華人民共和國(guó)民法典》第七百七十一條 承攬合同的內(nèi)容一般包括承攬的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、報(bào)酬，承攬方式，材料的提供，履行期限，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法等條款。

服務(wù)協(xié)議屬于合同嗎

屬于。服務(wù)協(xié)議屬于無(wú)名合同，是以服務(wù)為標(biāo)的的合同。技術(shù)服務(wù)合同是指當(dāng)事人一方（受托人）以技術(shù)知識(shí)為另一方（委托人）解決特定技術(shù)問(wèn)題所訂立的合同，不包括建設(shè)工程合同和承攬合同。

【法律分析】

無(wú)名合同是“有名合同”的相對(duì)名稱。法律上沒(méi)有賦予其一定名稱的合同。即有名合同以外的其他合同。由于人的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的復(fù)雜性，難以在有關(guān)法律上對(duì)可能發(fā)生的所有合同都一一命名，故對(duì)于有名合同之外的合同，只要原則上不違背國(guó)家立法精神，不違反社會(huì)公共利益，也承認(rèn)其具有法律效力。無(wú)名合同的訂立、履行、變更以及解除和合同糾紛，可參照與該合同最為類似或基本類似的有名合同規(guī)定處理。如果沒(méi)有類似的有名合同可以參考，可根據(jù)關(guān)于合同的一般規(guī)定和民法基本原則處理。無(wú)名合同有買賣合同，供用電、水、氣、熱力合同，贈(zèng)與合同，借款合同，租賃合同，融資租賃合同，承攬合同，建設(shè)工程合同，運(yùn)輸合同，技術(shù)合同，保管合同，倉(cāng)儲(chǔ)合同，委托合同，行紀(jì)合同，居間合同之外的其他合同。 如旅游、美容、法律服務(wù)合同等。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國(guó)民法典》

第四百六十九條 當(dāng)事人訂立合同，可以采用書(shū)面形式、口頭形式或者其他形式。書(shū)面形式是合同書(shū)、信件、電報(bào)、電傳、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。以電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等方式能夠有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容，并可以隨時(shí)調(diào)取查用的數(shù)據(jù)電文，視為書(shū)面形式。

第四百六十四條 合同是民事主體之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議。婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，適用有關(guān)該身份關(guān)系的法律規(guī)定；沒(méi)有規(guī)定的，可以根據(jù)其性質(zhì)參照適用本編規(guī)定。